铁路建设工程监理招标新建广州至湛江高速铁路湛江湾海底隧道第三方监测

招标公告

1.招标条件

本招标项目新建广州至湛江高速铁路（以下简称广湛铁路）已由中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）、广东省人民政府以《关于新建广州至湛江高速铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2019〕136号）、《关于新建广州至湛江高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2020〕192号）批准建设，项目业主为广东广湛铁路有限责任公司，建设资金来自广东省人民政府出资和银行贷款，招标人为广东广湛铁路有限责任公司。项目已具备招标条件，现就新建广州至湛江高速铁路湛江湾海底隧道第三方监测项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：

新建广州至湛江高速铁路自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，新建双线401公里。新设佛山、新干线机场站、新兴南站、阳春东站、阳江北站、马踏站、茂名南站、吴川站、湛江北站9个车站，预留湛江东站、阳西站。广州枢纽新建联络线等工程。新建湛江北动车所。项目建设工期5年，投资估算998.0亿元。

2.2招标范围：

新建广州至湛江高速铁路湛江湾海底隧道工程地表及地下监测。

2.3主要技术标准：

铁路等级：高速铁路；

正线数目：双线；

设计速度：350公里/小时，广州至三眼桥、三眼桥至佛山段设计时速分别为80、160公里/小时；

最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰；

最小曲线半径：一般地段7000m，困难地段5500m，广州至佛山间根据设计时速合理采用；

到发线有效长度：650米；

列车运行控制方式：自动控制；

调度指挥方式：调度集中。

佛山至湛江北段其它技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。

2.4标段划分：划分为1个标段。

2.5计划工期：合同签订至项目完工。

2.6本项目最高投标限价为1509836元。

3.投标人资格要求

投标人须具备的资格要求详见本公告附表一、附表二、附表三。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于2021年2月1日至2021年2月5日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号一楼）购买招标文件。

4.2招标文件售价为500元/标段，售后不退。

4.3投标人购买招标文件应递交已填好的《投标登记申请表》原件（一式两份，按标段分别提供）、单位介绍信原件、营业执照副本（复印件加盖公章）、资质证书（含附表）（复印件加盖公章）。

4.4投标人购买招标文件前应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，办理方法详见广州公共资源交易中心网站。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的时间为2021年2月26日8时30分至9时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2月26日9时00分，地点为广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心第2开标室

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在广东招标投标监管网（zbtb.gd.gov.cn）、广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）等媒体发布。

7.其他说明

7.1本次招标采用资格后审。

7.2潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，向招标人广东广湛铁路有限责任公司书面提出。

8.联系方式

招标人：广东广湛铁路有限责任公司

地址：广州市黄埔区水西路32号汇丽国际3楼

邮编：510530

联系人：游工

电话：020-22303740

招标代理机构：国义招标股份有限公司

地址：广州市越秀区东风东路726号7楼

邮编：510080

联系人：黄志伟罗宇媚

电话：020－37860757、37860723

传真：020－37658150

监督部门：广东省铁路建设投资集团有限公司

联系地址：广州市天河区汇苑街23号广东铁路投资大厦16楼

邮编：510645

联系电话：020-61869333-8369

2021年1月29日

附表一投标人资格要求

投标人资格要求

序号

项目

要求

1

资质要求

同时具有①建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级或专业类（岩土工程和工程测量）甲级资质证书；②质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，且认证范围涵盖本项目所有监测内容。

2

财务要求

在近三年（2017年度至2019年度）年平均营业收入不应小于500万元。

3

业绩要求

近五年（2016年2月至投标截止时间）承担过铁路或城际轨道交通或城市轨道交通工程或超过一定规模的深基坑工程监测（开挖深度≥5米）或隧道工程第三方监测项目，提供合同协议书、监测项目清单复印件和竣（交）工监测报告（或发包人出具已完证明），业绩时间以监测报告或已完日期为准。

4

信誉要求

①近三年（2018年2月至投标截止时间）没有受到国家行政主管部门、国铁集团（原中国铁路总公司）、广东省铁路建设投资集团有限公司等禁入的记录，无重大违约行为。

②投标人不属于失信被执行人。

③投标人未被国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单。

④被纳入国家铁路局“黑名单”管理单位，并在公布期限内。

注：投标人不属于失信被执行人，以评标委员会在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果作为评标时的判断依据。严重违法失信企业名单以投标截止日评标委员会在“国家企业公示系统”网站查询结果作为评标时的判断依据。

5

行贿犯罪情况

投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在投标截止时间之日起前1年内无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

6

其他要求

1.投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立法人；

2.本次招标不接受联合体投标。

3.投标人不得存在以下情形之一：

(1)投标人与所投标段设计、施工、监理有隶属关系或其他利害关系；

(2)被责令停业的；

(3)被暂停或取消投标资格，且处于处罚期和处罚范围内的；

(4)财产被接管或冻结的。

(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

(6)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在投标截止时间之日起前1年内有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。

备注：设计施工监理单位一览表

线路

标段

初设单位

EPC总承包单位

监理单位

施工单位

广湛铁路湛江湾海底隧道工程

GZZQ-1标

中铁二院工程集团有限责任公司

（主）中国铁路设计集团有限公司（成）中铁十四局集团有限公司

河南长城铁路工程建设咨询有限公司

中铁十四局集团有限公司

附表二投标人机构设置及人员要求

投标人机构设置及人员要求

序号

项目

要求

1

机构设置要求

应在现场设置项目部，满足本项目第三方监测工作的需要。

2

人员数量要求

1、应配备不少于6人，人员配置应结合实际委托的工作内容并参照国铁集团或原铁道部有关文件要求配置。

2、其他要求：根据工程施工进展情况配备足够的监测人员，合理制定人员进场计划，55岁以上监测人员一般不超过人员总数的20%。

3

人员岗位要求

项目负责人

1人，具有土木类高级职称，10年以上工作经验，从事类似工程监测5年以上，近5年内至少主持过类似盾构工程或地下车站或超过一定规模的深基坑工程监测（开挖深度≥5米）施工监测评估工作，具有较强的工程管理、协调能力，不得返聘、外聘。

安全负责人

1人，具有注册安全工程师执业资格或相关资格。

测量专业工程师

4人，具有中级及以上职称，至少5年以上工程监测工作经历。

注：1.投入本项目的人员应是投标人本单位人员，以代缴个税税单，或加盖投保地区社会保险基金管理中心印章的近三个月《投保单》或《社会保险参保人员证明》为准。社保或个税必须由投标人购买或代缴，否则无效。附表三设施设备要求

设施设备要求

序号

项目

要求

1

交通、通讯、办公和生活设备设施

投标人应自行配备与监测工作相关的各种较先进的通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质量应满足本项目监测工作的需要。不得使用承包人的办公、生活设施、设备（包括交通、通讯工具、消耗品等）。

2

监测仪器、设备

监测仪器设备应满足本项目监测工作的需要。